前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的建材購銷合同主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
乙方:xxxx有限公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立如下條款,以資共同遵守。
第1條 材料名稱
1.1材料(產品或設備)名稱: 詳見材料清單
1.2規格型號: 詳見材料清單
1.3質量標準(或技術指標): 符合國家相應產品質量標準
1.4所購材料附送服務項目還包括第 3和4 項。
1.4.1. 可就所購材料、設備的安裝及其使用功能和方法向乙方咨詢。
1.4.2. 可派技術人員到場指導甲方施工。
1.4.3. 乙方負責安裝到位,并指導甲方或材料、設備使用者正確使用及一般維護。
1.4.4. 乙方負責所購材料的售后服務及維修工作。(保修時間按所購材料或設備的保修單規定或依甲方與業主所簽承包合同的相關規定)
5. 其它 :
第2條 材料包裝
2.1包裝標準: 一般
2.2包裝費用: 由乙方承擔
2.3包裝物的處理方法:選擇以下第 1和3 種處理方法。
1. 甲方負責自行回收
2. 包裝物隨產品歸乙方所有
3. 其它方法:現場所產生的其它與產品包裝有關的垃圾及其相關的清理工作由乙方負責
第3條 材料數量
3.1采購數量: 詳見材料清單
3.2計量單位: 詳見材料清單
3.3合同數量確認方法: 以甲方材料入庫耗用單所確認數量為準
第4條 收貨規定
4.1交貨單位: xxxx有限公司
4.2收貨單位: xxxx有限公司
4.3收貨地點: xxxx
4.4收貨方法: 以甲方相關人員確認為準
4.5運輸方式: 汽運
4.6運輸費用的承擔: 由乙方承擔
4.7收貨時間: 以甲方通知為準確性
第5條 收貨時間
5.1本合同起止時間: 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止 。期間具體節點,見甲方提供的相關文件。
5.2若屬乙方原因而使合同逾期,則每逾期一天按乙方材料總價款的萬分之二在采購結算時扣除。
5.3如遇下列情況乙方用書面形式通知甲方,經甲方認可后,材料供應可作相應順延。
5.3.1按施工準備規定,不能提供施工場地,水、電源道路未能接通、障礙物未能清除影響進場施工。
5.3.2甲方提出重大設計變更;新增項目或材料供應量大幅增加。
5.3.3施工期間遇到不可抗力(臺風、地震等自然災害)。
5.3.4乙方在上述情況發生后三天內,將延誤內容向甲方提交書面報告,需甲方簽證認可,逾期不予確認。
5.4乙方若違反合同及其附件對材料供應時間及附加服務進度的規定,甲方有權對合同范圍內的材料及服務范圍進行調整。
第6條 合同價款
6.1本合同總價款為 xxxxx 元(大寫 xxxx 元整)。作為支付材料預付款和逐批材料的每批貨款的依據。
6.2以上合同價款中含 稅 。
本工程竣工前,乙方收取的預付款和進度款總額,達已完成工程量的 80% 。
6.3本合同價款為 固定價格合同 。材料采購總價包干,如因甲方要求更改造成材料采購的增減,則納入最終結算,其它原因甲方一律不予增減采購量及價格。
第7條 貨款支付
7.1材料預付款:按合同的 ?% 支付,發貨前 清。
7.2材料采購進度款:按每月甲方公司審核完畢后的乙方當月提供材料及完成附加服務的實際量支付80%的進度款。待甲方辦理好審計后,累計資金支付至最終結算價的 ?% 。留 ?% 作為材料質保金,一年后無息返還。
7.3乙方施工和生活用水、電及機械臺班、測量,由雙方按定額規定或按實結算。
7.4乙方在單位工程竣工驗收后一個月內,將工程竣工結算書送交甲方,若因乙方自身原因使結算拖延,責任由乙方自行承擔。
7.5乙方的預決算人員應有該單位的授權委托書,明確授權結算的工程項目、時間、金額、轉帳的銀行賬戶、賬號。沒有授權委托書的,不得與甲方辦理預決算。
7.6工程完工驗收后,乙方報送的工程預決算書(一式三份)只能作為支付進度款的依據,甲方收到乙方預算書一個月內審核完畢。
7.7結算書必須由雙方負責人簽字(乙方簽字人員應有法人授權書)并蓋單位公章。
7.8工程結算書不得涂改,如有涂改必須有雙方負責人簽字,并蓋雙方修正章,否則為無效結算。
7.9付款依據:
7.9.1 合同、普通發票。
7.9.2 材料入庫耗用單、材料耗用匯總表、資金分配單(各種單證要求項目經理、主管工長等相關人員簽字俱全)。
7.9.3 甲方收到業主當月進度款后,甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方貨款。最高不得高于總價款的80%。
7.10支付方式:轉帳支票,不支付現金,乙方支領進度款所用印鑒與簽定本合同所使用的印鑒單位相符。
第8條 工程質量與竣工驗收
8.1本工程質量應根據設計施工圖、修改圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》和有關工程質量的規定,由乙方確保其提供的材料及其相應的安裝等符合工程質量要求。
8.2本工程質量等級:合格,若未達到本合同要求的質量等級,甲方將在乙方的最終結算中扣罰2%的質量
保證金。
8.3乙方應認真按照標準、規范和設計要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表的檢查檢驗,并按甲方代表要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用,同時向甲方提供工程事故報告。因甲方代表不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
8.4隱蔽工程驗收。隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后,填寫《隱蔽工程驗收單》,通知甲方代表檢查驗收。乙方方可進行下一道工序施工。
8.5工程竣工驗收,應以設計施工圖、修改圖、變更通知、施工說明、施工驗收規范為依據。
8.6工程竣工驗收必須具備下列條件:
8.6.1達到國家《建筑工程質量檢驗評定標準》中規定的合格以上標準。
8.6.2提交齊全的工程竣工資料和竣工圖2套。
8.6.3已簽署工程保修證書。
8.7工程保修期限為壹年。
第9條 文明施工與安全保衛
9.1乙方應嚴格遵守國家和當地有關文明施工、現場安全和保衛的各項規定,并制定相應的管理制度,采取嚴格的安全防護設施,承擔因安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
9.2乙方施工區域現場應達到文明工地合格標準。若被有關部門評為不合格工地,乙方應在兩天內按要求整改完畢,并承擔經濟處罰。
9.3乙方應建立完善的安全管理制度,乙方現場負責人應是安全負責人。乙方施工區域內發生的安全事故,應由乙方按照國家有關規定進行處理、上報。安全事故發生后應在2小時內通知甲方。
9.4乙方的施工機具、材料、周轉材料、臨時設施均應放在甲方劃定的區域內,并自行承擔消防工作。如發生公、私財物被盜及火災昀由乙方負責。
9.5甲、乙雙方簽定的安全、保衛、治安協議是本合同的附件,具有同等效力。
9.6工程完工后,乙方應在甲方限定期限內將設施、材料、周轉材料全部清退出場。超過期限不作清理,
甲方將按廢棄物清理出場,所發生的清理費用由乙方承擔。
第10條 爭議、違約
10.1發生爭議后,除甲、乙雙方協商一致同意停止施工外,乙方都應保護施工進度,保護好已完工程。
10.2凡乙方出現或發生下列情況,甲方有權決定終止協議的履行。
10.2.1工程發生重大事故,或在質量檢查中被質監部門評為不合格。
10.2.2工期達不到已確定的節點考核要求。
10.2.3發生重大安全事故,且現場管理混亂。
10.2.4甲方依據上述情況的發生終止協議后,乙方有義務保護好已完工程移交甲方,并在三天內將人員、機具,周轉材料撤除現場,逾期則按9.6條處理。
10.3甲方不能履行義務,應承擔違約責任,相應順延工期。
10.4因乙方不能履行義務,應承擔違約責任。
10.5雙方因合同發行發生爭議,應協商解決。協商不成,雙方同意向xx區法院提請訴訟。
第11條 其他
11.1本合同未明確事項均按《合同法》、《建筑法》等有關規定和條款執行。
11.2合同文件范圍:
11.2.1工程施工總承包合同及其附件(含安全協議、治安防火協議、廉政協議)。
11.2.2中標書、投標文件、招標文件
11.2.3關于工程協商、變更等
11.2.4甲方代表的書面指令
11.2.5施工圖紙及說明書
11.2.6國家、本(省、市、區)關于工程建設標準、規范、規定和技術資料、技術要求。
11.3本合同經雙方代表簽字后生效,至合同工程竣工驗收,結清工程尾款,保修期滿后自動失效。
11.4本合同正本二份,雙方各執一份;副本四份,甲執二份,乙執二份。
甲 方(簽章): 乙 方(簽章):
法 定 代 表 人: 法 定 代 表 人:
(或委托人): (或委托人):
甲方(需方):
法定代表人:
甲方公司地址:
甲方施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規,遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就建設材料購買事項協商一致,訂立本合同。
一、產品的名稱規格單價數量及其它:
編號產品或
原材料名稱規格型號單位單價
(張/元)需量備注
合計金額:(人民幣大寫)
模板按樣品收貨,整板在自然正常使用的情況下(備注:參照所提供的模板使用說明資料使用,產品合格率為95%)若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換,有一張換一張。
二、乙方供應產品或原材料必須滿足:
1、達到四川省相應的質檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規格品牌商標(產地)和數量及時供應;
3、有產品合格證明書或相關文件。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方,乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸,并運至指定地點:到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后,甲方及時派收貨員 對貨物的數量進行驗收,并在送貨單上簽字確認,作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)
四、貨款支付方式和時間
計算貨款方式及付款約定:貨到工地一個月后7個工作日內付清此次貨款。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,以允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效,貨款結清后此合同終止。
需方(公章) 供方(公章)
法定代表人 法定代表人
甲方(需方):____________________________________
地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
乙方(供方):____________________________________
地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元,其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如表所列材料名稱及花色|規格(毫米)及型號|質量標準或技術指標|計量單位|單價(元)|合計(元)。
以上項目表格略
第二條 產品包裝規格及費用________________________________________
第三條 驗收方法________________________________________________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法________________________________
第五條 交貨規定
1.交貨方式:________________________________________________
2.交貨地點:________________________________________________
3.交貨日期:________________________________________________
4.運輸費:____________________________________________________
第六條 經濟責任
(一)乙方的責任:
1.產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的____%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產品包裝不符本合同規定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價值____%的罰金付給甲方。
4.產品交貨時間不符合同規定時,每延期一天,乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值____%的罰金。
(二)甲方的責任:
1.甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金,
2.甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規定收貨。
3.甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值____%的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方延期提貨部分貨款總額____%的罰金。
5.甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額____%付給乙方,延期罰金。
6.乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商,并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前,仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的____%作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經雙方協商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額____%的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前____天與甲方協商。
第十條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,按以下第( )項處理:(1)申請仲裁機構仲裁;(2)向人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同共一式份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份,報雙方主管部門各一份。
第十六條 本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
訂立合同人:
甲方:____________________ (蓋章)
經辦人:____________
負責人:____________
電 話:____________
開戶銀行帳號:________________年__月__日
乙方:____________________ (蓋章)
經辦人:____________
負責人:____________
一、領導重視,機構健全
成立了以支部書記為組長,由行政領導和分會主席、團支部書記、品牌文化大使、骨干員工為組員的特色文化創建小組。在公司黨委的支持下,采取請進來走出去的方式,邀請專家對小組成員進行培訓,并到優秀企業進行參觀學習,讓創建小組的成員在理論上和感性上有了較為清晰的認識,為創建工作打下了較好的基礎。
二、明確現狀,體現尊重
通過召開員工座談會、與部門前任領導進行訪談、問卷調研等方式,了解員工對新車間的認識、希望的結果以及自己所能作出的貢獻,從而讓員工感受到被重視和當主人的感覺。
三、總結提煉,征求意見
領導小組通過對問卷、訪談等進行分析,以集團企業文化體系為依據,提煉出了部門文化理念初稿。通過公示、征集意見、修改完善、再次征集意見后,報集團品牌文化部,請專家把關,最終形成了葉片車間特色文化理念。
四、多種渠道,立體宣傳
部門文化理念的提煉僅僅是文化建設的開始,要想讓全體員工真正從內心上認同文化、踐行文化,必須要通過多種渠道進行宣傳,讓員工熟知于心,才能貫徹于行。
(一)編寫車間文化讀本,通過培訓進行宣貫。文化讀本包括車間原意、使命、核心價值觀、宣傳口號、行為規范及制度保障等部分,圖文并茂,形象生動。文化讀本發放到班組長手中,除車間領導和文化大使深入班組進行宣講外,文化讀本還作為班組晨會的學習內容之一,通過反復學習提醒,讓大家對部門文化耳熟能詳。為了保證宣貫的效果,我們在車間組織的各類培訓班、競賽考試中,將部門文化作為必考內容之一。
(二)以新穎活潑的方式展現部門文化理念。宣傳版分為工段情況介紹、車間文化理念、董事長薦文、職場加油站、圖說行為規范五個欄目。“圖說行為規范”欄目是通過簡單上口,通俗易懂的語言,把車間要提倡的內容全部體現出來,再配以本工段員工工作現場的照片,非常生動,很受員工的歡迎,進而加強了員工對行為規范的認同。由于宣傳版位于員工上下班的必經之路,也起到了提醒和監督的作用,易于讓員工在工作中主動落實。“職場加油站”張貼員工培訓、思想教育方面的文章。每個季度開展主題宣傳,包括感恩、責任、團隊、規則、學習、合作、心態等方面,用故事、寓言等方式,潛移默化地讓員工認同部門和公司的文化。
(三)策劃組織主題活動,將文化落實在行動上。舉辦諸如“質量源于每個細節”演講比賽、質量承諾簽字儀式,協辦助殘日等活動,讓員工將部門文化內化于心,落實于行。
通過以上步驟和方法,基層單位以集團公司文化體系為指導,建成富有特色的部門文化,對提升部門業績,提高員工滿意度等方面起到積極的促進作用。
(作者單位:陜西鼓風機(集團)有限公司)
文/高向斌 石龍龍
基層部門構建特色文化的步驟與方法
印章是高校組織機構履行工作職能的重要憑證和工具,代表著學校的信譽和權威,是學校行使和履行權力職責的合法象征。印章管理工作是高校教育管理工作的重要組成部分。在學校辦公室的多年工作中,筆者感到“木、火、土、金、水”“五行”說的傳統樸素唯物論對做好印章管理工作有著積極的指導作用。
一、木。木曰曲直,好華美,風雅,有生機。印章管理的“木”性要求:一是要保管好印章。要指派專人掌管印章,責任到人,落實安全存放地點,避免多人掌握印章存放地鑰匙。當印章保管人不在或更換時要及時做好交接工作。學校部門領導要對用印工作不時進行監督檢查。二是及時維護好印章。印章如果模糊不清晰,應用于文件之上將會對學校的權威和形象產生一定的不利影響。因此,對印章要定時清洗維護;學校和內設機構印章因年久磨損要及時更換,以保持印章的“華美風雅”的形象。三是蓋印規范。用印時要按“騎年蓋月”的要求清晰端正地蓋出印章,同時避免油墨使用過多或過少的現象發生。
二、火。火曰炎上。熱情、熱烈,性情急躁;火是苦味,與苦對應。印章管理的“火”性要求:一是對待申請用印的師生態度要熱情。工作態度決定工作作風。師生員工與辦公室接觸最直接的機會就是申請用印。執印人對師生的態度直接代表著部門的形象。二是高效的辦事效率。在實際工作中,常常會發生師生申請用印,執印人卻以各種理由拖延不予蓋印,導致師生對部門產生“門難進、臉難看”的衙門印象。高效的辦事效率意味著只要程序正當,就應予以用印。三是要有吃苦耐勞的工作精神。用印工作要求節假日也應有人執印,有時遇到緊急事情,晚上也要用印,因此要求印章管理人員具有不怕吃苦的工作作風。
三、金。金曰從革。性情剛強,事事順理,順從不違。《白虎通義·五行》:“金之為言,禁也。”印章管理的“金”性要求:印章要按照制度和程序來實現管理。要根據國家的有關規章制度,對本校自身印章的刻制、啟用、廢止、使用、責任等作出明確的規定。任何人都不得違反制度,以規范個人的行為。其次,嚴格用印的審批程序。對用印審批實行逐級審批責任制,并做好詳細的用印登記,以明確責任,保證用印安全。第三,用印人要敢于堅持原則,不利用工作之便謀私利。對超越權限范圍、不合規范、手續不全的用印申請堅決不予用印,不在空白憑證上用印,杜絕“關系用印”“人情用印”。第四,對私刻印章等違反印章規定的行為堅決予以處罰,以維護印章的嚴肅性。
四、水。水曰潤下。性質柔順、觀察事物詳細、善理事務。印章管理的“水”性要求:一是要認真審核用印申請。現在高校為方便師生,都制作了用印申請表,師生員工需要蓋章時只要填寫申請表經審批后便可以到辦公室用印了。執印人在用印時要從用印申請表的要素是否填寫完整,審批程序是否完成,用印申請表與用印材料、用印份數是否一致,是否有夾帶其他無關用印材料等方面仔細審核用印申請表和用印資料。二是對因程序不完備、不合規范、手續不全等不能用印的申請要向當事人做好解釋工作,并指導當事人如何修改補充完備相關內容和程序手續,取得師生對印章管理工作的理解和支持。
今年11月23日,許炳法和妻子許杏官均被杭州市余杭區法院判處有期徒刑三年,緩刑三年,并各處罰金18萬元。
據了解,以這一罪名追究當事人刑事責任,在杭州市尚屬首次。
許炳法夫婦在余杭做建材生意,有一個建材門市部和4間門面房。在朋友眼里,50歲不到的他們也算是小有成就。按理說,夫婦倆就算光收店租也夠平時花銷了。不過,許炳法可不這么想。一個偶然的機會,他發現了一條賺快錢的“路子”。
朋友阿忠說要投資礦石,向許炳法借300萬元,借期一年,月息兩分,每兩個月支付一次利息。可是,許炳法手頭沒那么多現金,于是,他和妻子打起了“如意算盤”。
2011年4月6日,許炳法以妻子名下的建材門市部的名義,偽造了一份購銷合同,以進貨為由,用4間門面房做抵押,成功向銀行套取300萬元。
幾經周折,許炳法將這筆錢全部借給了阿忠。
阿忠自借了錢以后,如約支付了許炳法5期的利息,共57.5萬元。許炳法扣去自己要交給銀行的利息,實際獲利35萬元。
事情進展得很順利,眼看最后還款日快到了,許炳法提醒阿忠準備好利息本金。可這回,阿忠表示別說本金,連最后一期的利息都拿不出來了。
原來,阿忠不是投資什么礦石,而是借錢炒股,現在錢全在股市上套牢了。許炳法夫婦這下傻眼了,他們想辦法把錢湊齊,趕緊先把銀行的貸款還上。
之后,許炳法夫婦一張訴狀,將阿忠告上法院。然而,法官在案件審理過程中發現,此案涉嫌刑事犯罪,于是移送至公安機關立案偵查。
五次受賄76萬元兩次判刑10年
2007年12月7日,朝陽市檢察院反貪局一位副處長接到了一舉報電話,舉報人稱:“朝陽市新建建材設備經銷處經理孫憲嶺,在與遼寧省國際經濟技術合作集團有限責任公司的業務來往中,向購貨單位的經辦人大額行賄,而我們工人的工資卻不能按月開支,這事你們管不管?”。這位副處長接完電話,將情況及時向反貪局張局長作了匯報,局長經過研究決定立案初查。
2007年12月中旬的一天,反貪局辦案人員傳喚了朝陽新建建材設備經銷處經理孫憲嶺,孫憲嶺到案后如實供述了行賄的整個過程。據他交代:“2004年左右,我通過沈陽市水泥機械廠業務員寧志強介紹,認識了遼寧省國際經濟技術合作集團有限責任公司駐南美部經理楊慧,開始我們雙方有小額度的商業往來,以后開始了大額的業務往來。”
“2006年7月6日,楊慧代表單位與我們經銷處簽訂了標的額為75萬元的高效節能烘干機設備訂貨合同,在合同履行后的9月7日,為感謝楊慧,我借他來朝陽檢查烘干機質量之機,送給他好處費6萬元。”
2006年9月,楊慧見孫憲嶺很講信譽,提供的設備質量也很好,又提出要通過他購買3套水泥立窯生產線設備,準備出口到南美的秘魯。可是,他們公司的要求是生產這種設備的廠家,必須實力較強、規模較大的廠家才能簽訂合同,否則買賣就做不成。而我們公司不是生產單位,只是一個經銷處,不符合對方要求,于是10月11日,以朝陽市重型機械廠的名義,孫憲嶺與對方簽訂了總價為572余萬元的3套立窯系統主機及配套設備購銷合同,又與朝陽市重型機械廠簽訂了總價為252余萬元的工礦產品購銷合同,其中300余萬由朝陽市重型機械廠付給孫。不久,楊慧又提出要訂購4臺同樣的設備,如法炮制,孫在其中有獲得了400余萬元的差價款。
這兩筆生意讓孫憲嶺掙了700余萬的差價款,為感謝楊慧,他先后送給楊慧76萬元。當偵查人員掌握了重要的證據后,2008年2月21日,朝陽市反貪局與遼寧省反貪局取得聯系,要求省反貪局配合抓捕,就在這一天,省反貪局將楊慧傳喚到案,并隨即被帶到朝陽市。
楊慧到案后,他已經預測到問題的嚴重,所以如實供述了曾與朝陽新建建材設備經銷處業務來往中,收受了大額的款項:“我與朝陽新建建材設備經銷處經理孫憲嶺業務往來中,他是給過我很多錢,但我記不清了,這些錢一部分用來買房子、基金,剩下的一部分給外國人開發市場了。給我多少錢孫憲嶺能知道,他說多少就是多少,不會有錯的。這些錢不是我主動要的,而是孫憲嶺主動給我的。我認為這些錢是給我個人的感謝費或是好處費。”
2008年5月27日朝陽市龍城區人民檢察院以提起公訴,2008年8月26日龍城區人民法院公開開庭審理了此案,以判處被告人楊慧有期徒刑10年,并處沒收財產人民幣50萬元。
判決宣布后,被告人楊慧不服提出上訴,朝陽市中級人民法院于2008年10月28日,以事實不清、證據不足裁定撤銷原判,發回龍城區人民法院重新審判,2008年12月8日龍城區人民法院再次開庭審理,又以維持了原判。
被告不服再上訴改判一年零六個月
朝陽市龍城區人民法院二次開庭維持10年原判后,被告人楊慧還是不服,再次提出上訴。2009年3月3日,朝陽市中級人民法院再次以事實不清、證據不足,裁定撤銷原判,發回龍城區人民法院重新審判。此次,原審法官被龍城區法院重新調整,重新選派了法官,開庭的地點從龍城區法院移到龍城區邊杖子法庭開庭審理此案。法院在開庭審理中將76萬元其中的70萬元分開,認為70萬元檢察機關沒有查清,其中6萬元變成了單位受賄。理由是70萬元是合同以外的執行保證金,用于南美部搞福利和出國維修設備的,6萬元是單位受賄而不是個人受賄。
2009年6月4日重新調整法官后作出判決,認定被告人楊慧單位受賄6萬元,以單位,判處有期徒刑一年零六個月。
第三次判處結果公布后,原審被告楊慧服判。但對于這個判決,在社會上引起了很大反響,有人直接問為什么76萬元的受賄款,變成了6萬元的單位受賄款呢?那么70萬元怎么處理,是按非法所得追繳呢?還是退還給被告人楊慧?
對于76萬元好處費,在訴訟階段,公訴部門曾專程到沈陽楊慧單位核實過,據遼寧省國際經濟技術合作集團有限公司的主要領導講,單位對外給傭金的事情,需要按照傭金協議給,如果沒有傭金協議,對方提出來,內部部門提議,那么需要領導班子研究才能定。楊慧從來沒有向單位提出過用朝陽有關人員給他的錢給外方雇傭金的事情。從以上查清的事實,70萬元當成了雇傭金是違背事實的,就連本人都承認是據為己有,一部分買房子、買基金了,即使是一部分給外國人開發市場了,但也只能是楊慧個人的行為,與公司又有什么關系呢?如果外國人開發市場賺了大錢,只會給楊慧好處費,能給公司嗎?所以說法院的判決明顯地違背了法律,違背了事實。
檢察機關抗訴二審改判5年
在第三次改判后,不但社會上反響強烈,而且檢察機關認為原審判決以楊慧犯單位,判處有期徒刑一年零六個月,屬認定罪名不正確,量刑畸輕,這種判決既不合理也不合法。為了維護法律的公平正義,法律面前人人平等。對此,遼寧省朝陽市龍城區人民檢察院,于2009年6月11日,向朝陽市中級人民法院提起抗訴,朝陽市人民檢察院支持抗訴,抗訴理由是:被告人楊慧在遼寧省國際經濟技術合作集團有限責任公司與孫憲嶺簽訂、履行高效節能烘干設備訂貨合同,及立窯系統主機及配套設備購銷合同中,先后五次收受孫憲嶺給付的好處費76萬元。楊慧得款后均據為己有。原審被告人楊慧在偵查階段供述的事實清楚、充分,足以認定:
其一、被告人楊慧身為國家工作人員,在經濟往來中,收受他人給付的好處費76萬元,歸個人所有;并利用職務之便,為孫憲嶺謀取了700余萬元的利益,其行為構成,應依法判處十年以上有期徒刑。
其二,原審判決以楊慧犯單位判處有期徒刑一年零六個月屬認定罪名不正確,量刑畸輕。
其三,原判決只依據庭審中楊慧改變的供述及孫憲嶺改變的證言,而不采信楊慧在偵查階段,幾次穩定且符合客觀實際的供述;還有孫憲嶺在偵查階段證言,及對其以行賄罪調查的庭審中的證言。孫憲嶺、楊慧二人的供述能夠與楊慧單位的領導相印證的證言,所以認定楊慧犯單位是不妥的。
楊慧單位的主要負責人也證實,對楊慧從孫憲嶺處,收受好處費的事根本不知道。楊慧在沒有遼寧國際經濟技術合作集團有限責任公司授權或同意,在公司領導和南美部同事都不知道的情況下,從孫憲嶺處收受錢款,并非單位意志的體現,只能是他個人的行為,其行為應構成,而非單位。即使楊慧以南美部名義收受孫憲嶺錢款,但所收受錢款歸他個人所有,沒有證據證實,他將錢款用于南美部的支出,其行為仍構成,而非單位。原審法院只依據庭審中,楊慧改變的供述,孫憲嶺送給76萬元是給其單位南美部的,用途是處理其貨物在國外出現的各種問題,及給外國人傭金。即孫憲嶺改變的證言,他給楊慧所在單位南美部70余萬元錢,用于楊慧在處理賣給國外設備出現的質量等問題的費用,在沒有其他任何證據相佐證的情況下,不采信偵查階段調取的確實充分、符合客觀事實的受賄證據,而認定原審被告人楊慧犯單位,明顯適用法律不當,判決錯誤。對此,為了嚴肅國法,準確懲治犯罪,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第181條之規定:地方各級人民檢察院認為本級人民法院第一審的判決、裁定確有錯誤的時候,應向上級人民法院提起抗訴,為此,龍城區人民檢察院向朝陽市中級人民法院提起抗訴,朝陽市人民檢察院派員支持了抗訴。
2009年9月21日,朝陽市中級人民法院公開開庭審理了此案,法院認為:其一,原審被告人楊慧作為國有公司的工作人員,在與孫憲嶺訂立供銷合同中,利用職務的便利條件,為孫憲嶺謀取利益,并收受孫憲嶺送給的好處費6萬元,其行為侵害了國有公司的正常工作秩序和國家廉政建設制度,其行為構成。原審法院認為原被告人楊慧的行為構成單位欠妥。其二,抗訴機關提出原審被告人楊慧受賄額度應該是76萬元,經審查,楊慧為孫憲嶺取得高效節能烘干設備合同提供便利,使孫憲嶺獲得利益,并收取孫憲嶺人民幣6萬元的事實證供吻合,足以認定。孫憲嶺與外國人簽訂的立窯系統主機及配套設備購銷合同時,楊慧收取70萬元的事實存在,但此筆款認定為楊慧個人受賄行為,事實不清,證據不足。行賄人孫憲嶺幾次穩定證詞,此筆錢是給楊慧單位的,是合同以外的執行保證金,用于南美部搞福利和出國維修設備費用。楊慧單位也證實,楊曾經提到過給外國人傭金的事。原審被告人楊慧供述不一,曾交代自己買房子、基金了。也交代給外國人傭金了,對此資金的性質及去向問題,檢察機關沒有查清。因此,現有證據不能認定原審被告人楊慧收取人民幣70萬元屬受賄行為。
關鍵詞:專業型市場 稅收風險管理 實證分析 風險建議 風險應對
一、征管現狀
長期以來,小型微利企業、個體零散稅收就是稅務機關征管的短板。尤其近年來,為進一步支持小型微利企業發展,,發揮小型微利企業促進就業、改善民生、維護社會穩定的作用,國務院對小微企業稅收優惠持續加力,包括《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅【2015】34號)、《關于進一步支持小微企業增值稅和營業稅政策的通知》(財稅【2014】71號)等一系列優惠政策。這一方面彰顯了國家對自主創業、小微企業的鼓勵與扶持,另一方面也對稅務機關征管工作提出了更高的要求:不僅要把小微企業稅收優惠政策全面落實到位,方便納稅人享受優惠,簡化程序,便于操作,還要防范小部分納稅人借機稀釋隱匿銷售收入,逃避納稅義務,進而破壞尚待完善的納稅誠信機制。
二、實證分析
各地的建材家居商場通常也是小微企業、個體戶相對集中的專業市場,因此我們選取了青島大有家居有限公司黃島店(化名)作為稅收風險管理對象進行了分析實證,以便加強租賃業戶的日常稅收征管,降低稅收管理風險,提高納稅人稅法遵從度。
青島大有家居有限公司于1999年4月份辦理稅務登記,2016年5月認定為增值稅一般納稅人,國稅核定稅種為增值稅、企業所得稅,經營范圍包括:市場開辦;市場內經營管理服務; 場地、房屋、攤位租賃;市場內物業管理。大有家居目前在市區共五家店,另外四家分別為敦化路店、華陽路店、振華路店及膠州店,是青島知名品牌組合度最高的家具名品店之一。
三、風險建議
專業市場內業戶眾多,納稅遵從度普遍較低,對建材家居商場的專項檢查要縝密部署,打快仗,防止租戶通過注銷登記逃避納稅義務。繼而負面影響到其他建材家居市場或其他專業型市場的征管,效率兼顧公平,不斷提高業戶的納稅意識,降低稅收執法責任風險。
商場出租方作為租戶的日常管理方,通過統一結算貨款能較準確地掌握展位的銷售情況,要積極爭取市場或商場管理方的配合與支持,盡快地建立第三方信息交換機制,有助于稅務機關及時獲取涉稅信息(包括租戶名稱、稅務登記證號、負責人姓名及聯系方式、租賃期限及租金繳納情況、代收款明細及返還開戶行和賬號等有關資料),建立健全專業市場的稅收征管新模式。
建立專業市場戶籍管理員專人負責制,對銷售額達到一般納稅人標準的企業或個體戶要按規定認定為一般納稅人,并做好稅法宣傳、納稅輔導工作,逐步消除租戶的抵觸心理,讓租戶依法自覺納稅成為稅收新常態。
主動與市場管理方或工商管理部門溝通,爭取由現在的購銷合同(客戶聯)作為消費者維權的憑證為發票管理,同時加強對租戶單獨收款的管理,并取得廣大消費者的理解與支持。
由于家居建材類的商戶基本上都是各大品牌的地區商,可以對上游企業的銷售或發貨情況通過其主管稅務機關的協助實現對下游企業的稅收管控,進而逐級上報總局,盡快建立起全國范圍內品牌企業銷售網絡的稅收情報共享。
四、風險應對
此類專項納稅評估檢查的主要內容應包括:對租戶的登記情況進行全面核實、梳理,務必全部納入日常稅收管理;依法對租戶重新核定銷售額;對長期租戶以往年度的應納稅款依法進行追證;在此期間對其注銷業務加以管控,并與商場管理方及時取得聯系,落實注銷動機,防止借尸還魂、偷梁換柱擾亂稅收秩序。
電話約她,聽她的聲音柔柔的,像個小女生。見到她,皮膚白皙,說起話來總是微笑著,還有幾分靦腆。然而,就是這個看起來有些柔弱的農村女子,卻用她的智慧創下了身家2億多元的奇跡。
第一步
項目:“偷”來技術孵小雞
收益:一年七八萬元
謀略:入虎穴方得虎子
今年50歲的杜列鳳,是山西省清徐縣王答村人,家中有兄弟姐妹7個,她排行老四。小學四年級時,由于家境困難被迫輟學。撿廢品換來的幾角錢,也會使她好開心,因為這樣可以減輕父母的負擔。
21歲,杜列鳳嫁到了離家1里地的鄰村。結婚第二年,在孩子不到4個月時她就買回十幾頭豬、200多只小雞,開始了最初的創業。兩年后,杜列鳳發現,孵小雞賣更掙錢。得知附近村里一老漢會用煤油燈孵小雞,她就主動要求幫忙。由于杜列鳳人勤快、心眼活,幫了兩年忙,完全掌握了技術。隨后,她自己冬天孵小雞、夏天養豬,一年下來掙了七八萬元。第二步
項目:生產醋酸鈉出口美國
收益:四年二百萬元
謀略:功夫不負有心人
嘗到了做生意甜頭的杜列鳳,發現親戚賣化工產品醋酸鈉非常賺錢,便又動了心思。在掌握了醋酸鈉制作技術后,杜列鳳便雇了3個人幫忙。銷路不愁,是親戚介紹的一個中間商。即便這樣杜列鳳仍感到不便,因為一旦中間商有事不能按時來,貨物馬上就堆積下了。問了幾次,中間商都不愿告訴她產品銷往哪兒。細心的杜列鳳發現,這個中間商操一口晉祠口音,她推斷可能銷路就在附近。一天她和愛人悄悄跟著中間商來到了太原市。在一家小飯店,請中間商吃飯,希望能和廠家直接聯系,并答應將銷售的提成給他。中間商很高興這種不用辛苦就掙錢的方式。便拿出名片,用手遮著撥打廠家的電話。杜列鳳看不見他手中的名片,卻能看到他所按的手機號,便記下了號碼。
在與太原化月巴廠建立聯系后,正趕上該廠需要大量醋酸鈉。太化銷售部負責人告訴她,他們同美國一家客戶簽訂了產品購銷合同。如果她的產品能夠達到美國客戶的要求,就全部包銷。杜列鳳不敢相信:“我一個中國的農村婦女,能賺到美國人的錢?”之后,杜列鳳通過太原化肥廠這個媒介,向美國客戶供貨4年。需求量大時,杜列鳳一邊自己生產,一邊到河北大量收購。到1990年,杜列鳳已積累了200萬元資產。后來,醋酸鈉滯銷,杜列鳳又轉產投資當時的熱門――暖氣片。
第三步
項目:創建新超散熱器廠
收益:十年資產逾億元
謀略:人有我優后來居上
關鍵詞:供用電;合同;法律手段;電網;安全
作者簡介:牟寶柱(1979-),男,遼寧大連人,大連供電公司市場營銷部,助理工程師。(遼寧大連116100)
中圖分類號:F274 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0079(2012)12-0125-01
一、供用電合同的法律地位及其種類
《中華人民共和國電力法》、《電力供應與使用條例》、《供電營業規則》都對供用電合同做了明確和具體的闡述。
《中華人民共和國電力法》第二十七條規定:“電力供應與使用雙方應當根據平等自愿、協商一致的原則,按照國務院制定的電力供應與使用辦法簽訂供用電合同,確定雙方的權利和義務。”《電力供應與使用條例》第三十二條至三十五條對供用電合同簽訂的時間、應具備的條款、雙方應履行的權利義務做了明確規定。《供電營業規則》第九十條至九十四條對簽訂供用電合同做了明確規定。在《電力供應與使用條例》和《供電營業規則》中都明確指出了供電企業和用戶應當在正式供電前根據用戶需要和供電企業的供電能力簽訂供用電合同。因此,供用電合同是以書面形式簽訂的供用電雙方在電力供應和使用上共同遵守的行為準則,也是明確雙方當事人權利義務,保護當事人合法權益的重要法律文書。
供用電合同的內容在《電力供應與使用條例》中有明確的規定,“供用電合同應當具備以下條款:供電方式、供用電質量和供電時間;用電容量和用電地址、用電性質;計量方式和電價、電費結算方式;供電設施維護責任的劃分;合同的有效期限;違約責任;雙方共同認為應當約定的其他條款。”《供電營業規則》第九十三條規定:“供用電合同書面形式可分為標準格式和非標準格式兩類。標準格式合同適用于供電方式簡單,一般用電需求的用戶;非標準格式合同適用于供電方式特殊的用戶。”“省電力經營企業可根據用電類別、用電容量、電壓等級不同,分類制定出適應不同類型用戶需要的標準格式的供用電合同。”
根據電力供應與使用的實際需要,供電企業與各類電力用戶簽供用電合同文本最常見的有六種:高壓供用電合同(供電企業與10千伏及以上的電力用戶簽訂的供用電合同);低壓供用電合同(供電企業與10千伏以下的電力用戶簽訂的供用電合同);躉購電合同(供電企業與農電系統簽訂的供用電合同);轉供用電合同(供電企業與轉供電和被轉供電三方簽訂的供用電合同);臨時供用電合同(供電企業與基建工地等短期、臨時用電用戶簽訂的合同)。以上五種合同為標準格式文本。第六種是居民用電須知(供電企業告之居民用戶有關供用電相互責任義務的背書式合同)。
此外,還有用戶自備電廠并網電量購銷合同、非供電企業所屬電廠供用電合同(與電力系統外的地方小水電、小火電廠簽訂的合同)、《電費交納協議》及《調度管理協議》等。
二、金州供電分公司供用電合同簽訂情況
十幾年前,即20世紀最后兩年,金州供電分公司在營銷科設立了專職供用電合同管理員,負責分公司供用電合同管理工作,分公司用電檢查人員負責供用電合同的簽訂工作。這些年來,金州供電分公司供用電合同工作從小到大、從無到有、從難到易,供用電合同簽訂工作取得了很大進展,10千伏及以上用戶的供用電合同簽訂率為 99.82%;380伏10千伏及以上低壓用戶的供用電合同簽訂率為90.6%。2005年以來新建用戶供用電合同簽訂率100%,2006年以來臨時用電用戶供用電合同簽訂率為100%。這些供用電合同的簽訂,使分公司與占用電容量80%以上的大中用戶簽訂了供用電合同,雙方依法經營,用法律規范電力市場,為安全可靠供用電提供了法律保證。
三、重點保證重要用戶安全供電
電力用戶按照負荷性質可劃分為三類,保證一、二類用戶的供電安全是供電企業各項工作的重中之重,在2009年對重要用戶加強管理的基礎上,2010年對重要用戶的管理又有新的突破。首先從簽訂供用電合同時就對重要用戶的重要性加以約定,在雙方談合同條款時,對于用電方放棄重要用戶條款的,我們在供用電合同中沒有約定重要用戶,但在管理上一樣按照重要用戶對待。除此之外,金州供電分公司建立了重要用戶檔案,實行跟蹤管理,用電檢查員在巡視過程中也能做到重點巡視,重點管理。在重要用戶供用電合同中雙方約定了保證安全供電的技術措施:雙回路或多回路供電;專線供電;用電方自備發電機或自備發電機組;用電方自備非電措施。除此之外還約定:必須自備緊急保安電源。全面履行供用電合同給供用電雙方在安全供用電上都提出了約束條款,分公司為更好地保證重要用戶供電方式與供用電合同相符做出了很大努力,到目前為止可以保證所有重要用戶的供電電源和供電回路。
通過幾年來對供用電合同工作的宣傳、培訓及召開重要用戶供用電合同會簽會,使生產、計劃、調度運行多個崗位的工作人員了解了分公司有多少個重要用戶,對雙方在安全供電上都有什么樣的保證措施,供電企業如何履行供用電合同條款有明確規定,做好重要用戶供電安全。
四、走訪建材、冶金行業,對其安全隱患提出整改要求
大連金州區有建材、冶金等生產企業110戶,66千伏用戶3戶;另外還有其他行業的小企業107戶。
3戶66千伏建材、冶金生產企業在簽訂供用電合同時約定的是一類重要用戶,107戶小企業雖算不上重要用戶,保證安全供電也是十分重要的,為此近年來分公司領導和有關人員每年都要對這3家66千伏企業進行安全檢查和走訪,另外安排有關部門對其他行業的107戶小企業進行調查了解。對發現的安全隱患分別采取措施。
3戶66千伏企業在受電電源上存在著沒有保安電源,受電線路自維,并有一塔雙回線情況。針對這些問題,我們起草了一份文件,直接送達到3戶企業。另外簽訂供用電合同時發現分公司存在雙回線同母線供電的情況,及時向分公司領導匯報,在分公司領導的安排下調度室和繼電室采取技術措施,實現不同母線的雙電源供電。
107戶小企業中10千伏供電的88戶,供電總容量6944千伏安。其中100千伏安及以上的21戶;100千伏安以下的67戶,380V供電的19戶,設備總容量307千伏安。10千伏供電的88戶小企業中有66戶簽訂了供用電合同,2戶未簽訂供用電合同是因長期停產無人。19戶380伏供電的小企業全部簽訂了供用電合同。我們在供用電合同中都約定了由用戶自備發電機,保證在系統突然停電時解決井下供電問題。同時對調查了解到的安全隱患向局領導匯報,分公司做出了對一些線路保證供電安全的措施。同時將88戶小企業的用電情況報區政府有關部門。
五、針對不同行業提出特別約定,保證安全供電
金州區幾家大的醫院在簽訂供用電合同時,提出醫用CT在電網系統事故重合閘時,造成設備燒損,修復費用昂貴。而系統事故重合成功是電力系統的一項重要指標,不能因為幾家醫院就改變繼電保護方案。在這種情況下,我們在供用電合同特別約定中,要求用電方對醫用CT加裝失電壓延時裝置,如不采用失電壓延時裝置,造成的后果由用戶方負責。這樣在經濟上維護了供電企業的利益,在安全上保證了對其他企業的連續供電。
高次諧波、沖擊電流、非對稱負荷對電力系統的危害十分嚴重,我們稱之為諧波污染。近年來軋鋼、鑄鋼企業用電猛增,這些企業向系統輸送高次諧波的機率極大。針對這個問題及時與省、市公司主管部門溝通,在供用合同第九條違約責任條款中增加了“用電方的諧波電流、沖擊負荷、非對稱負荷對供電質量有影響或對安全運行構成干擾和妨礙時,用電方必須采取措施予以消除。如不采取措施或采取措施不力,達不到國家標準時,供電企業可中止對其供電”的內容。
六、把住新裝簽訂關安全供電有保障
供用電合同簽訂工作,除對原有用戶的合同進行補簽工作以外,新裝用戶供用電合同簽訂工作,是做好供用電合同工作的關鍵。為了把住新裝用戶供用電合同簽訂關,我們制定了新裝用戶《供用電合同簽訂通知單》。
對經過報裝接電窗口辦理用電手續的新裝用戶,在辦理手續前簽訂供用電合同,否則不予辦理用電手續,這樣有90%的新裝用戶都在送電前簽訂了供用電合同。在送電前簽訂供用電合同后,使一些安全隱患在送電前得到有效的避免。
對不經過報裝接電窗口辦理手續的新裝用戶,每月從營業信息系統中調取新裝用戶的戶名、數量,對新裝用戶供用電合同簽訂工作進行考核。基本上做到新裝用戶在送電前簽訂供用電合同。